随着人们法律观念的日益增强,越来越多事情需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的广告合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
广告合同 篇1
甲方:住址:法定代表人:联系电话:传真:乙方:住址:法定代表人:联系电话:传真:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲乙双方根据目前媒体实际情况及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。
一、广告项目名称:____________________________。
二、广告包括但不仅限于印刷、展架、易拉XX、灯箱、喷绘、写真等。
三、广告制作完工时限:签订合同收到甲方预付款后_______个工作日内。
四、完工验收:广告制作完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方接到验收通知书_______天内组织验收完毕,逾期视为验收合格。验收标准为甲方签署的设计稿件、印刷、展架、易拉XX、灯箱、喷绘、写真等小样。
五、广告版面、结构图纸设计由甲方提供。
六、付款方式:每月结算一次,以公司转账方式。
七、甲方权利与义务风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、向乙方提供广告发布审批所需的资料,并保证其资料的真实性、合法性。
2、监督乙方广告制作的质量和施工进度。
3、按合同规定及时付清款项。
八、乙方权利与义务
1、严格按照双方商定设计方案图纸进行施工,确保质量按期竣工。
2、广告发布期间,如遇画面明显褪色、破裂,乙方负责无偿进行更换。
九、以下原因,工期可相应顺延
1、甲方要求变更制作量或设计的。
2、不可抗力的自然灾害。
十、违约责任:若乙方未按期完工,应向甲方支付______________元违约金。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 十
一、本合同经双方法定代表人签字或盖公章后生效。十
二、其它说明
1、本合同签订地点:_______方办公场所所在地。
2、甲方的关于稿件确认人、有关往来文书交收人为______________。
3、本合同所列价款、定金均为人民币现金。十
三、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》、《户外广告管理规定》执行。十
四、本合同一式_______份,甲方执_______份,乙方执_______份。甲方:法定代表人签字:签约时间:________年____月____日乙方:法定代表人签字:签约时间:________年____月____日
广告合同 篇2
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方制作、安装广告工程达成协议如下:
一、 乙方负责自办有关审批手续后方可施工。
二、 乙方在甲方指定位置制作安装广告工程。
三、 乙方根据甲方提供的内容,进行设计、制作、安装,如有单方改动需经另一方同意并签字,否则视为违约。
四、工程总造价为( )元整,大写( )。
五、结算方式:合同生效甲方预付30%工程款,货到甲方工地验收合格付30%工程款,安装完毕验收合格后付40%工程款。
六、乙方应按甲方指定位置安装,严格保证质量、安全牢固,乙方必须按施工规程要求施工,并对其施工人员的人身安全负全责,出现问题乙方负全责,甲方不付任何责任。乙方的施工人员均持证上岗。
七、乙方施工期间,甲方需提供水、电及存放材料设备的场所和施工环境,使工程顺利进行,保证工程按期完工。如因水、电及施工环境造成的工期延误,乙方不负任何责任,如出现刮风、下雨等不利于施工的天气及其它因素,工期顺延。
八、此工程保质期为壹年。
九、甲方工地具备安装条件时,乙方进驻工地进行安装,安装完毕甲方验收合格为工程竣工。
十、未约定事项执行《合同法》相关。如双方出现经济纠纷,应向本市仲裁机关仲裁或向本市法院起诉。
十一、本合同一式两份,双方各持一份,盖章后生效。
甲 方:负责人:电 话:
乙方:负责人:电 话:
年 月 日
广告合同 篇3
合同编号:
委托方:
签订地点:
承担方:
签订时间:年月日
依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条广告承揽要求
1.1 项目(媒介):____________________________
1.2 广告内容及有关证件的名称、编号:____________________________
承揽方应按《广告法》规定,认真审查上述证件。委托方提供虚假的证件,应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法,承揽方有权拒绝。
1.3 发布地点或形式:_______________________
1.4 颜色:____________________________
1.5 规格或材料:___________________________
1.6 刊播次数、起讫时间、日期:____________
1.7 其他要求:____________________________
第二条费用及支付办法
2.1 费用:
类别
单价
数量
金额(元)
备注
设计、制作费
发布费
代理费
合计金额(大写)
2.2 结算方式和期限:____________________________
2.3 承揽方必须开具广告业务统一发票,否则,委托方有权拒付广告费。
第三条验收方式及时间
______________________________________________________
第四条违约责任
4.1 委托方中途废止合同,按未履行部分广告费的______%,向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款,每逾期一天,按所欠款项的____________偿付违约金。
4.2 承揽方不能完成合同规定的工作,按未改造部分广告费的______%,向委托方偿付违约金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分广告费的________________________支付违约金。
4.3 其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式处理(未作选择的,视为选择1):
1.提交杭州仲裁委员会〔__________________仲裁委员会〕仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第六条双方商定的其他事项
____________________________________________________________ 。
第七条附则
7.1 本合同附件
7.2 本合同正本一式二份,合同双方各执一份,副本____________份,送:____________。
7.3 本合同有效期:自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日终止。
委托方
单位名称(盖章):
地 址:
邮 编:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
开户银行:
帐 号:
税 号:
承揽方单位名称(盖章):
地 址:
邮 编:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
开户银行:
帐 号:
税 号:
广告合同 篇4
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经充分协商,特订立以下协议:
甲方:
乙方:枣庄锋凯广告装饰材料制作部
经甲乙双方共同协商同意后,由甲方委托乙方制作发光字及安装事宜,签订如下协议:
一、甲方委托乙方制作发光字规格价格如下:
LED穿孔灯(全彩)每平方元(此价格包括安装及其他费用) 内容:鲁南信息产业园 尺寸2mX2mX7个 共计:30800元
不锈钢发光字每平方 640 元(此价格包括安装及其他费用)
内容:鲁南信息产业园(红色亚克力) 尺寸1.2mX1.2mX7个 共计:6451元 EGO颐高数码(白色亚克力) 尺寸1mX1mX7个共计:4480元 字体厚度8厘米
乙方提供所有材料及配件,负责安装调试。
二、项目总价款
本合同总价款为人民币肆万壹仟柒佰叁拾壹元(41731元)。
三、付款方式
甲方委托乙方制作发光字各项费用共计 41731 元,已交款12519元,验收合格后付剩余工程款,付至95%工程款,预留5%保修费,保修期一年。
四、本合同工期:
到20xx年12月5日安装调试完毕
五、质量要求
乙方确保发光字一年内正常使用,提供一年免费维护、服务。如发光字发生非人为性损坏,乙方48小时内完成维护修理。
六、安装
乙方必须对发光字质量负责,并对安装固定负责。
七、安装地点
具体地点以甲乙方约定地点为主,乙方应当按照协议约定的时间将货物运送到约定位置并安装完毕。
八、解决
双方如履行协议发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。
九、本协议自甲、乙双方签字盖章后立即生效,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
十、如甲方未安装约定付款,乙方有权拆回产品,并追回费用,造成的所有损失由甲方负全部责任。
甲方(签字盖章)
(以上价格不含税) 乙方(签字盖章)
广告合同 篇5
甲方:
乙方:__________网(运营商:_____市_____电子有限公司)
依据《中华人民共和国广告法》之有关规定。经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方设计、制作、发布网络广告,达成如下合同条款:
一、网络广告发布位置:
乙方网站__________。
二、网络广告发布尺寸:_____像素×_____像素。
三、网络广告发布形式: 静态 动态
四、网络广告发布时间:_____(月或天),即从广告发布之日起。
五、甲、乙双方的权利和义务:
1、甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作;
2、甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据;
3、甲方对“初稿”提出审定意见;
4、甲方对本网络广告内容负责,内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规。否则,造成的后果由甲方负责;
5、乙方向甲方提交网络广告初稿1份及电子浏览文件1份;
6、乙方根据甲方的审定意见进行修改,并向甲方提供发布稿及电子浏览文件;
7、乙方取得甲方在发布稿上签字同意后在网上发布;
8、乙方有权审查甲方的广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方可要求甲方做出修改。
六、责任免除:
1、因自然条件(战争、机房停电)等导致乙方服务器不能正常运行;
2、因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;
3、因互联网灾难,中国、美国等互联网通讯提供商原因导致乙方服务器不能正常接入;
4、因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行;
5、因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。
基于以上原因,导致乙方网站不能正常运行,乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。
七、费用结算:
1、本次网络广告费_____元(大写人民币_____元整)。
2、本合同生效之日起,甲方付清全部款项。
八、本合同一式两份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效,合同附件及合同文本具有同等的法律效力。
九、本合同有效期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
甲方:乙方:
代表签章:代表签章:
联系电话:联系电话:
日期:年 月 日日期:年 月 日
广告合同 篇6
租 赁 合 同 NO
甲方(出租方):
乙方(承租方):
甲乙双方就 事宜经友好协商,现根据《中华人民共和国广告法》及有关法律和法规达成以下协议:
一、 租赁位置、面积、用途及建设形式:
1. 租赁位置:
2. 租赁用途:乙方用于经营发布户外广告业务,租赁期内,未经甲方书面同意不得转租。
3. 广告牌设置类型:LED显示屏
4. 广告牌的规格(面积):高度: 米,宽度米,最终规格以政府审批为准。
二、 租赁时间:
1.租赁期限:起租期自合同签订后3个月期满之日的次日起算,为期15年;
2.本合同签订之日起,甲方给乙方预留4个月时间为免租期,用于手续审批及施工。
三、租赁价格及付款方式:
1.租赁价格及递增:
该租赁位置起年租金标准为: 万元整,该价格仅为租赁租金,除该租金以外本合同约定项下需要有乙方承担的相关费用包括但不限于LED屏的维修养护费、电费、报批费等与广告业务发布有关的一切费用均由乙方另行承担。乙方在LED屏正常播放时间内向甲方免费提供每天不低于壹个小时的广告时段(滚动播放)。 年租金每三年递增一次,每次递增的幅度为上一年度当年租金总额的10%
2.付款方式: ①租金支付为半年付,甲方银行账户: ;
逾期缴纳租金的,甲方有权按所欠款的5%/日向乙方收取滞纳金;
甲方上述银行发生变动,应当及时书面通知乙方。否则,因此造成的迟延付款或其他损失,均由甲方自行承担。
3定金、履约保证及安全保证金 ①本合同签订后二个工作日内乙方向甲方支付人民币叁万元整作为定金。(定金可
充抵租金) ②在甲方向乙方移交广告位前乙方需缴纳壹万元整作为保证金。乙方须保证该户外广告设施在安装及日常运行中的安全性。对于任何第三人因该户外广告设施所受之损害,乙方无条件承担连带赔偿责任。在租赁期间乙方无安全责任,无违约责任、租赁期满租赁广告位恢复原貌后,该保证金在十日内无息退还给乙方。
四、租赁位广告牌的电费、用电增容费及日常维护
1.乙方需独立安装供电局认可的电表。电费由乙方按广告专用电表用电量元/度向甲方每月结算。除供电部门停电或大厦线路故障检修外甲方应保障该广告位的正常用电。
2.广告位所需电量位35KW,线路增容及施工乙方负担。
3.每月5日内乙方向甲方缴纳上一个月抄表电费。逾期缴纳租金的,甲方有权按所欠款的5%/日向乙方收取滞纳金,逾期十五日,甲方有权停止供电。
显示屏的日常维护、管理及其所发生的费用全部由乙方承担。
五.甲方的责任及权益:
1.甲方有权按照本合同约定收取租金及电费;
2.甲方应保证租赁位所属楼宇符合国家有关安全规定,不存在安全隐患和质量问题。向乙方提供广告牌建设期间及后期运营的基础所需条件(如:电力、维修通道等);
3.甲方应根据LED显示屏运行需要在屏幕附近免租金为乙方提供大于4平米的控制室一间,水电费以及其他维护费用由乙方承担;
4.甲方应保证其具有合法拥有签署本合同的合法主体资格,有权将合同约定租赁点出租给乙方使用,甲方确认签署本合同构成对甲方合法有效的义务。甲方应向乙方提供房屋有关的合法手续,且应保证其提供文件的真实性;
5甲方确认合法拥有本合同租赁位及其所属楼宇的合法权利,本合同签订时租赁位及其所属楼宇不存在任何争议或纠纷,亦不存在任何抵押、担保,司法机关或行政机关依法裁定、决定查封或以任何其他性质的限制;
6.甲方应协调广告牌所涉及相邻单位之间的关系,保障乙方能正常开展广告发布业务。如有需要,甲方还应协助乙方办理发布广告相关审批手续;
7.租赁期内甲方不得干涉,阻饶乙方对租赁位的正常使用和广告的发布;
8.为保证乙方本合同约定将设LED屏后期正常的市场运营,双方合同期间甲方应保证大厦西侧外立面及楼顶不得再设置乙方同类的LED显示屏,或出租给他人设置LED显示屏
(大厦商户自设的店招除外)。
六、乙方的责任及权益:
1.乙方有权按照本合同约定使用租赁位,任何人不得非法干涉或阻饶。
2.乙方投资建设LED屏并负责办理LED屏的相关设置审批手续及后期运营、维护管理工作同时承担全部费用;
3.甲方需协助乙方办理LED屏相关设置手续,乙方承担LED屏相关设置审批的全部费用;
4.广告设计、制作、发布等由乙方承担;
5.乙方应按合同约定时间及金额向甲方支付租金;
6.乙方在设计安装约定的户外广告设施时,不得破坏整个大厦的主体结构安全,施工安装方案必须经相关管理部门及甲方签字认可,安装过程必须按照甲方签字的方案安全施工,甲方人员有权对安装全过程进行监督,因乙方安装过程造成的房屋损坏及人身及财产损失,由乙方负责赔偿。安装施工完毕后经甲方验收后方可运行。
7.乙方拥有LED屏的独家运营权;
8.乙方拥有租赁点LED屏及其他乙方投资安装的设施设备的全部产权,合同解除或终止时由乙方负责广告牌的拆除及墙面的恢复原状工作并承担费用。
七、合同的解除:
1.本合同租赁期内,任何一方不得单方解除本合同。但本同另有约定的除外;
2.有以下情况之一的,本合同终止双方互不追究违约责任;
①发生不可抗力致使租赁位无法发布广告导致本合同无法继续履行时;
②因政府相关部门强令拆除广告牌时;
③政府相关部门不批准设立广告时。
3.当合同因本合同第八条第2款合法解除时甲乙双方应按实际使用时间按日结算租金多退少补。日租金为当年年租金/365天。
八、违约责任:
1.因甲方原因而逾期向乙方移交租赁位,每逾期一日甲方应按合同年租金的千分之一计付给乙方违约金,甲方逾期三个月没有向乙方移交租赁位时乙方有权解除合同,甲方应向乙方退还全部已支付租金,并赔偿乙方实际产生的直接损失;
2.因甲方不享有签订本合同所需的合法权利,或租赁位所属楼宇存在担保、查封及其他争议或纠纷,致使本合同被认定无效或无数继续履行的,乙方可解除本合同,甲方除应
退还乙方已支付的租金外,并赔偿乙方实际产生的直接损失;
3.甲方故意干扰、阻饶、切断电源、破坏乙方广告发布设施设备影响乙方发布广告的,则除租期顺延、暂停支付租金外,甲方还应根据中断发布时间,每日按当年年租金的千分之一向乙方计违约金。中断超过30日的,乙方有权解除本合同,甲方除应退还乙方已支付的租金外,并赔偿乙方实际产生的直接损失,甲方还应向乙方支付当年年租金200%的违约金,若因乙方违约在先,甲方有权采取干扰、切断电源、限期拆除等强制性措施,所收租金、履约保证金不予返还外,乙方还应向甲方支付当年年租金200%的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方继续承担赔偿责任。
4.若乙方未在本合同约定的时间内向甲方支付履约保证金,则本合同自动解除,乙方应向甲方支付贰万元的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方继续承担赔偿责任。
5.甲方因法定或合同约定解除、终止合同的,乙方应在合同解除、终止后30个日历日内无条件拆除并将租赁位恢复原状交代给甲方。若乙方未在上述约定的期限内交付租赁位,则甲方有权强行拆除,因此而发生的一切费用由乙方承担,履约保证金不予返还。
6.除本合同另有约定外,甲乙双方任何一方违约时应赔偿对方实际经济损失。
7.本合同所称损失包括为因违约而遭受到直接损失和间接损失,以及因违约行为而直接导致的合同一方向第三方承担的赔偿责任及违约责任。
九、合同期满或终止时,乙方不再续约时应在60日内拆除LED屏,并恢复外立墙面原貌。如乙方在60日不予拆除时甲方可强行拆除,履约保证金不再退还。
合同期满后乙方在同等条件下享有优先承租权。
十、争议的解决方式:
在合同履行中若发生争议,双方应协商解决。协商不成任何一方有权向合同履行地的人民法院诉讼。
十一、合同未尽事宜另议。
十二、本合同所截明的双方通讯地址为双方合法有效的送达地址,任何一方按照该地址发出的传真或邮件具有法律效力,自到达对方或发出五日后即视为送达(以时间在先者为准)。
任何一方通讯地址发生变化,应当及时书面通知对方,否则因地址变化而造成的全部责任由其自行承担。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份,双方各持壹份具有同等法
律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人或被授权人签字:法定代表人或被授权人签字:
传真: 传真:
通信地址:
日期:
附件1:(LED屏幕外立面位置示意图)
通信地址:日期:
广告合同 篇7
甲方:_________________________________________________
乙方:_________________________________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》及有关规定,经友好协商一致,就甲方在乙方网站发布广告事宜达成如下协议,特签定本合同,望双方共同信守:
一、 广告内容:真实、客观地展示本公司生产经营的与相关产品.生产设备相关的产品或服务。
二、 广告位置:网站第____页,位置描述______________________,像素大小____________。
三、 广告样稿:由甲方提供,乙方可以对甲方样稿进行简单的.设计和制作。如果乙方对样稿有特殊设计、制作要求的,可以经双方协商一致后由甲方进行设计和制作,费用由甲方承担。广告样稿由甲方设计和制作的费用为人民币___________元。广告样稿一经投放,合同期内未经乙方许可,甲方不得变更。
四、 广告审查:乙方有权审查甲方发布的广告内容和形式,对违反广告法和相关法律规定的广告内容和形式,乙方有权要求甲方作出修改或终止甲方的违法发布广告的行为。
五、 广告费用:网站广告位租赁费一年为人民币______________元,广告设计和制作费一次为人民币_____________元。合计:¥_______________元。
六、 付款方式:自甲方款到乙方指定帐户之日起本合同生效。自广告样稿发布之日起计算租赁期。乙方指定帐户为:中国邮政卡号:
七、 有效期限:本合同有效期为一年。本网站广告位续费期为合同到期前一个月,同等条件下,甲方有优先广告发布权。
八、 补充条款:合同期内,经双方协商一致本合同可以签定补充条款。补充条款与本合同一并具有法律效力。因不可抗力造成甲方广告不能发布或发布期不足的,乙方可以顺延发布期或按差额退款。因本合同而引起的纠纷,双方尽量协商解决,协商不成的,可以在乙方所在地人民法院起诉。
补充条款如下:
________________________________________________________________
甲方: 代表人:
乙方: 代表人:
_____年______月______日
广告合同 篇8
甲方:岳阳城陵矶临港产业新区财政局 乙方:岳阳名鼎传媒有限公司
甲乙双方经友好协商,甲方特委托乙方采购广告材料,进行现场制作包装,就有关事项协议如下:
第一条:广告物
1、广告内容:
①(三面立柱)湖南城陵矶临港产业新区
1、发布形式:
2、广告牌规格:
3、广告材料要求: 喷绘 (包打孔、包扎带)
4、数量:
5、地点:
6、价格:
② 道路交通标识标牌
1、发布形式:铝塑板、反光字
2、数量:
3、地点:
4、价格:
③电子显示屏
1、发布形式:
2、广告牌规格:
3、数量:
4、地点:
5、价格:
第二条:广告发布费用及付款方式
1、广告发布费单价为实行包干价 按进度付款60%,采用现金结算,验收合格后一次性付清。总金额:(大写) 元整(¥156000.00元)
2、付款方式 甲、乙双方签订合同,乙方按甲方要求制作、发布,甲方验收后由乙方公司李旭办理现金结算。
第三条:广告制作与维修保养
1、广告采用 甲方确认 样稿(附样稿),未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿。
2、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规和有关规定的广告内容和表现形式,乙方应要求甲方作出修改,甲方做出修改前乙方有权拒绝发布。
3、画面设计井甲方签字确认后,进行广告制作。乙方保证制作的广告画面分析率达到通常的标准,保证画面在200米范围内不模糊。
4、验收:甲方须自乙方书面通知其验收之日三日内,对与已制作完成的广告牌进行验收,如甲方在接到乙方书面通知三日内不进行验收,则视为验收合格。
5、广告的设计、制作和安装,应当符合相应的技术、质量标准;乙方对广告确保广告画面及广告结构的整洁、美观、安全,使之具有正常、良好的广告功能。
6、广告设置物不得因任何建筑物或树木的枝叶等受任何遮蔽。
第四条:合同生效及纠纷解决办法
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力;
2、本合同中所涉及的所有附件为合同之有效组成部分,一经双方签字盖章即与本合同具有同等法律效力;
3、甲、乙双方执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 日期:
广告合同 篇9
广告客户或代理单位名称(以下称甲方):_____ 广告发布单位名称(以下称乙方):_____
甲乙双方根据国务院《广告管理条例》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。 一、甲方委托乙方于___年_月_日至___年_月_日期间发布_____ 广告。
二、广告发布媒介为_____。 三、单位广告规格为_____。
四、广告采用_____样稿(样带), 未经甲方同意, 乙方不得改动广告样稿(样 带)。
五、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现 形式,乙方应要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝发布。
六、广告样稿(样带)为合同附件,与本合同一并保存。
七、广告单价__元,加急费__元,其它费用___元,扣除优惠___元, 扣除代理费__元,播出次数__,总计___元。
八、甲方应在___年__月__日前将广告发布费付给乙方,付款方式___ __。
九、违约责任_____。
十、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成, 双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
十一、其它______________________________ _______________。
十二、广告的编排方式和发布时间表:
签订日期: 年 月 日
广告合同 篇10
原告:
地址: 负责人: 电话:
被告:
注册地址:
营业执照注册号: 法人代表:办公地址: 邮编:438300
联系电话:
诉讼请求:
1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元(其中广告位租赁欠109638.00,广告制作费欠:8142.00);
2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元;
3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效,退给原告款人民币157162.00元;
4、判令被告承担原告的诉讼费。
事情和理由:
被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目,租赁原告广告位,合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日,年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得,合同期内,原告认真覆行了合同约定,而被告没有按合同约定认真覆行,原告多次去被告公司找相关负责人员催讨,公司办事人及领导不见面不理睬,逃避支付
广告费,被告不覆行合同约定,严重违约,并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付,根本就没有约定以商铺抵广告费,但因为被告迟迟不支付原告广告费,要求将最初合同作废重新签订新的合同,是为了达到将商铺抵部分广告费的目的,原告没有办法才同意重新签订租赁合同,新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款,原告多次去被告公司讨要,被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续(A2126)。剩下的广告款原告多次去被告催要,公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣,原告也想了办法,但最终都无法答成。一年都过去了,被告经办人员及领导不理睬逃避支付,至今未果,故原告没有办法诉至贵法院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
申诉人:
20xx-6-6
附件:
1、广告位租赁合同
2、原告广告位经营权合同
3、原告营业执照
4、原告身份证
5、抵款购房收据